Consejería De Agricultura, Desarrollo Rural, Población Y Territorio. Sentencias. Ejecución. (2023062134)
Resolución de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría General, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 127/2023, de 10 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
NÚMERO 105
34467
Viernes 2 de junio de 2023
III
OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría General, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 127/2023, de 10 de marzo, de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. (2023062134)
Mediante el fallo de la sentencia anterior, se ha resuelto el recurso contencioso-administrativo
553/2022, promovido por el Procurador D. Jesús Díaz Durán, en nombre y representación
de Gévora Construcciones, SA, siendo demandada la Junta de Extremadura. Un recurso que
versa sobre: la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago del interés de demora por el
retraso en el pago de las certificaciones de obra del contrato de obra de acondicionamiento
y mejora de caminos rurales en la Comunidad Autónoma de Extremadura abierto por lotes
2018-H, 1934OB1FR010 Lote 2.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Único. Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 127/2023, de 10 de marzo, de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
recurso contencioso-administrativo núm. 553/2022, llevando a puro y debido efecto el fallo,
cuya parte dispositiva dice:
“Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz Durán, en nombre y representación de la entidad mercantil
Gévora Construcciones, SA, contra la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago
del interés de demora por el retraso en el pago de las certificaciones de obra del contrato
de obra de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura abierto por lotes 2018-H, 1934OB1FR010 Lote 2, y declaramos haber lugar a
los siguientes pronunciamientos:
1) Anulamos la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago del interés de demo-
34467
Viernes 2 de junio de 2023
III
OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría General, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 127/2023, de 10 de marzo, de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. (2023062134)
Mediante el fallo de la sentencia anterior, se ha resuelto el recurso contencioso-administrativo
553/2022, promovido por el Procurador D. Jesús Díaz Durán, en nombre y representación
de Gévora Construcciones, SA, siendo demandada la Junta de Extremadura. Un recurso que
versa sobre: la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago del interés de demora por el
retraso en el pago de las certificaciones de obra del contrato de obra de acondicionamiento
y mejora de caminos rurales en la Comunidad Autónoma de Extremadura abierto por lotes
2018-H, 1934OB1FR010 Lote 2.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Único. Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 127/2023, de 10 de marzo, de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
recurso contencioso-administrativo núm. 553/2022, llevando a puro y debido efecto el fallo,
cuya parte dispositiva dice:
“Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz Durán, en nombre y representación de la entidad mercantil
Gévora Construcciones, SA, contra la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago
del interés de demora por el retraso en el pago de las certificaciones de obra del contrato
de obra de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura abierto por lotes 2018-H, 1934OB1FR010 Lote 2, y declaramos haber lugar a
los siguientes pronunciamientos:
1) Anulamos la desestimación presunta de la reclamación presentada ante la Junta de Extremadura el día 30 de mayo de 2022, en la que se solicita el pago del interés de demo-
