III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-15681)
Resolución de 28 de junio de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de la Región de Murcia.
127 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131622
En el supuesto de adjudicación conjunta de la redacción del proyecto de obra y de la obra, su
ejecución quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el
órgano de contratación.
Por otro lado, la ejecución de los contratos de obra requiere del nombramiento de una dirección
facultativa directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de
la obra contratada, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y las
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objetivo de asegurar su
adecuación al fin propuesto.
II.3.1 Contratación y ejecución de las obras
Como se ha indicado, el artículo 153 de la LCSP establece la obligación de formalizar en
documento administrativo los contratos que celebren las Administraciones Públicas, pudiendo el
contratista solicitar que se eleve a escritura pública, regulación equivalente a la vigente con
anterioridad a su entrada en vigor, contenida en la LCSP07 y el TRLCSP.
De los 30 contratos de obra cuya ejecución se encontraba paralizada, aquellos cuya formalización
era más antigua fueron los referidos a los tres proyectos del Ayuntamiento de Los Alcázares, la
“Casa de la Juventud y Teatro”, la “Residencia tercera edad Plan Parcial Los Lorenzos” y el
“Centro Cívico La Dorada”, cuyos contratos se celebraron en 2003, 2006 y 2007
respectivamente33. De las 30 obras paralizadas, en más de la mitad, dieciséis, los contratos se
formalizaron antes de 31 de diciembre de 2011. Por el contrario, los últimos en celebrarse fueron
diez de los once proyectos del Ayuntamiento de Cartagena, cuya formalización se produjo entre
julio y diciembre de 2018.
El importe total de adjudicación de los contratos para la ejecución de los 30 proyectos ascendió a
35.684.276,02 euros, de los que una tercera parte, diez contratos, excedieron de un millón de
euros, destacando por su importe, el contrato para la construcción del “Centro multicultural” de
Caravaca de la Cruz, que fue adjudicado por 11.396.323 euros34. Por su parte, el Ayuntamiento de
Torre-Pacheco adjudicó un contrato para la construcción del “Museo Regional de Paleontología y
de la Evolución Humana” por 5.563.645 euros y el Ayuntamiento de Los Alcázares adjudicó dos
contratos para la construcción de una “Casa de juventud y un teatro” por 4.120.538,09 euros.
El plazo de ejecución inicial de los contratos de obras formalizados era de 223 días, oscilando
entre 30 días, plazo previsto para la ejecución del contrato celebrado por el Ayuntamiento de
Cartagena para la “Remodelación de las zonas infantiles en Plaza Sierra Colorada en la
Diputación del Albujón”, y 730 días para el contrato de la construcción de la “Casa de la Juventud
y Teatro” en el Ayuntamiento de Los Alcázares.
33
Las obras de los proyectos se iban a desarrollar en dos fases, siendo la fecha indicada la de adjudicación del contrato
de la primera fase de cada uno de ellos.
34 El
contrato adjudicado incluía la redacción del proyecto de obra y la dirección de la misma.
cve: BOE-A-2022-15681
Verificable en https://www.boe.es
En el cuadro siguiente se indica la fecha de formalización de los contratos para la ejecución de los
proyectos, su importe de adjudicación y el plazo inicial de ejecución.
Núm. 231
Lunes 26 de septiembre de 2022
Sec. III. Pág. 131622
En el supuesto de adjudicación conjunta de la redacción del proyecto de obra y de la obra, su
ejecución quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el
órgano de contratación.
Por otro lado, la ejecución de los contratos de obra requiere del nombramiento de una dirección
facultativa directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de
la obra contratada, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y las
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objetivo de asegurar su
adecuación al fin propuesto.
II.3.1 Contratación y ejecución de las obras
Como se ha indicado, el artículo 153 de la LCSP establece la obligación de formalizar en
documento administrativo los contratos que celebren las Administraciones Públicas, pudiendo el
contratista solicitar que se eleve a escritura pública, regulación equivalente a la vigente con
anterioridad a su entrada en vigor, contenida en la LCSP07 y el TRLCSP.
De los 30 contratos de obra cuya ejecución se encontraba paralizada, aquellos cuya formalización
era más antigua fueron los referidos a los tres proyectos del Ayuntamiento de Los Alcázares, la
“Casa de la Juventud y Teatro”, la “Residencia tercera edad Plan Parcial Los Lorenzos” y el
“Centro Cívico La Dorada”, cuyos contratos se celebraron en 2003, 2006 y 2007
respectivamente33. De las 30 obras paralizadas, en más de la mitad, dieciséis, los contratos se
formalizaron antes de 31 de diciembre de 2011. Por el contrario, los últimos en celebrarse fueron
diez de los once proyectos del Ayuntamiento de Cartagena, cuya formalización se produjo entre
julio y diciembre de 2018.
El importe total de adjudicación de los contratos para la ejecución de los 30 proyectos ascendió a
35.684.276,02 euros, de los que una tercera parte, diez contratos, excedieron de un millón de
euros, destacando por su importe, el contrato para la construcción del “Centro multicultural” de
Caravaca de la Cruz, que fue adjudicado por 11.396.323 euros34. Por su parte, el Ayuntamiento de
Torre-Pacheco adjudicó un contrato para la construcción del “Museo Regional de Paleontología y
de la Evolución Humana” por 5.563.645 euros y el Ayuntamiento de Los Alcázares adjudicó dos
contratos para la construcción de una “Casa de juventud y un teatro” por 4.120.538,09 euros.
El plazo de ejecución inicial de los contratos de obras formalizados era de 223 días, oscilando
entre 30 días, plazo previsto para la ejecución del contrato celebrado por el Ayuntamiento de
Cartagena para la “Remodelación de las zonas infantiles en Plaza Sierra Colorada en la
Diputación del Albujón”, y 730 días para el contrato de la construcción de la “Casa de la Juventud
y Teatro” en el Ayuntamiento de Los Alcázares.
33
Las obras de los proyectos se iban a desarrollar en dos fases, siendo la fecha indicada la de adjudicación del contrato
de la primera fase de cada uno de ellos.
34 El
contrato adjudicado incluía la redacción del proyecto de obra y la dirección de la misma.
cve: BOE-A-2022-15681
Verificable en https://www.boe.es
En el cuadro siguiente se indica la fecha de formalización de los contratos para la ejecución de los
proyectos, su importe de adjudicación y el plazo inicial de ejecución.
